Za dodávatera:

 

 

za odberatera:

 

 

 

---

 

Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

         Názov:                         Stredná odborná škola

         Sídlo:                           Račianska 105, 831 02 Bratislava

         Štatutárny zástupca:     Ing. Janka Barkolová

         Bankové spojenie:        Štátna pokladnica

         IBANI Č.ú.:                   SK64 8180 0000 0070 0047 5446

         IČO:                             17314895

         OIČ:                             2020887748

(ďalej len "objednávateľ")

Zhotoviteľ:

         Názov:                                     ELlNSS s.r.o

         Sídlo:                                      Žilinská cesta 507, 013 11 Lietavská Lúčka

         Štatutárny zástupca:                 Kurej Pavel

Osoba oprávnená na rokovanie:Kurej Pavel

         vo veciach technických:            Kurej Pavel

         IČO:                                         44899831

         OIČ:                                         2022876427

         IČ DPH:                                   SK2022876427

         Bankové spojenie:                    TATRA BANKA a.s.

            Číslo účtu:                                2622859089/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel s.r.o vl. 51682/L
(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z.") na predmet zákazky "Stavebné práce -
re~onštrukcia sociálnych zariadení, výmena PVC podláh a svietidieI" zverejnenej vo vestníku
verejného obstarávania číslo 70/2016 zo dňa 12.04.2016 pod značkou 7144-WYP, realizovanej ako
podlirnitnú zákazku podl'a §§ 100 - 102 zákona č. 25/2006 Z.z.

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany") sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej
len "ZoO" alebo "zmluva") za nižšie uvedených podmienok:

Článok l.

ZMLUVNÉ STRANY

Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy
nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1.    Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení
          dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť
          vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoO., r ;

1.1.1    Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác-
           a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len stavebný dozor):

  ING. MILAN VAVRINEC

 

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

 

1/16

 

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,

- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,

- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii (ak existuje), za podmienky dodržania

  rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,

- vylúčenia pracovníkov zhotovitel'a vrátane pracovníkov subdodávatel'ov zo staveniska, ktorí
  porušia predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela.

1.1.2    Zástupca zhotovitel'a, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich
           s realizáciou diela (ďalej len .stavbyvedúci"):

Ing. Mihalik Ivan email: elinss@elinss.sk tel: 0910 677 889

Článok II.

PREDMET DIELA

2.1  Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre
       uskutočnenie diela:

          Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena PVC podláh a svietidiel

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými prílohami k tejto zmluve:

a)   Projektovou dokumentáciou (ak existuje) ....

b)   Naceneným výkazom výmer

c)   Podmienkami objednávatel'a

d)   Podrobný týždňový harmonogram realizácie diela

2.2   Predmetom diela ďalej je:

2.2.1    dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN a súvisiacimi
            technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej
            a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov
            a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokia/' budú potrebné), v požadovanom rozsahu
            stavby,

2.2.2    dodávky takého materiálu, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii (ak existuje), ale si ich
           povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne
           pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny
           materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.3    predkladanie na schválenie zástupcovi objednávatel'a: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných
           materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,

2.2.4    zhotovitel' je povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty
           a prehlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov a odovzdať ich
           objednávateľovi,

2.2.5    vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (1 x pa re a 1 x v elektronickej podobe)
           s prehl'adným zoznamom všetkých výkresov, a vypracovanie ďalšej dokumentácie zhotovitel'a (1x pare
           a 1 x velektronickej podobe) pokia l' jej vypracovanie vyplýva z tejto zmluvy alebo je nevyhnutné
           k riadnemu a včasnému vykonaniu diela, vrátane jej odovzdania objednávateľovi,

2.2.6   zaškolenie obsluhy u všetkých zhotovitel'om dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.7   poistenie zhotovitel'a voči škodám spôsobeným činnosťou podl'a tejto zmluvy,

2.2.8   spracovanie prehl'adného kalendára - plán verejných prác pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho
          častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehl'adnej forme vrátane zoznamov,

2.2.9   spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie
           v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne
           predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola
           vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,

2.2.10  čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku,
           čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotovitel'a, počas celej doby
           realizácie diela

2/16

 

2.2.11   spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podl'a § 13 zákona Č. 254/1998 Zb.
            s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
            zhotovitel'om,

2.2.12   potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov.

2.3     Objednávatel' je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne
          navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotovitel' je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokia l' tieto
          boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na
          výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je
          dodávatel' povinný o tom neodkladne informovať zástupcu objednávatel'a a ten následne rozhodne, či na
          svojej požiadavke trvá. Zhotovitel' má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už
          pôvodný materiál zabezpečil.

2.4     Zhotovitel' je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce zhotovitel'a a nesie za ne
          záruku v plnom rozsahu.

2.5      Bez písomného súhlasu objednávatel'a nesmú byt' použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči
          projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer objednávatel'a, ktorý tvorí prílohu k ZoO. Zároveň
          sa zhotovitel' zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je
          v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotovitel' urobí, je povinný na písomné vyzvanie
          objednávatel'a vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávatel' ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel
          žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu
          a technologický postup stavebným dozorom objednávatel'a.

2.6     Zhotovitel' je povinný zabezpečiť objednávatel'ovi najneskôr do 10-tich dní po odovzdaní diela
         vyhotoveného podl'a tejto zmluvy i projektovú dokumentáciu skutočného stavu s tým, že podľa
         všeobecno-záväzných predpisov potrebnú časť projektovej dokumentácie bude mať k dispozícii ku dňu
         odovzdania diela. Ak sa zhotovitel' dostane do omeškania s povinnosťami podl'a tohto bodu, môže voči
         nemu objednávateľ uplatniť jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 2000,- EUR a 0,1 z ceny diela s
         DPH za každý deň omeškania.

2.7      Zhotovitel' potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať,
          že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane
          prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela
          nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotovitel' má
          odôvodnene predvídať.

2.8      Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii (ak existuje) sú špecifikované vzhl'adom
           na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať
           parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii (ak existuje), odsúhlasené objednávatel'om.
           Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene
           a štruktúry použitých materiálov musia byt' pred realizáciou odsúhlasené objednávatel'om a v prípade
           potreby zodpovedným projektantom. Zhotovitel' stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej
           a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ak existuje - ďalej aj "PD").

2.9      Zhotovitel' stavby berie na vedomie, že autor a projektant PD má právo vykonávať autorský dohl'ad, t.j.
           dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD (ak PD existuje).

2.10   Zhotovitel' stavby ako aj všetci subdodávatelia je oprávnený použiť PD dielo iba na účely realizácie
         (zhotovenia) stavby podl'a PD. Iné použitie, najmä jeho ďalšie rozširovanie alebo prenechanie na využitie
         tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom autora v zmysle Zákona Č. 185/2015 Z. z.
         o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

2.11   Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo
         všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotovitel' vykoná dielo na svoje náklady a na svoje
         nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávatel'a a odovzdá ho
         objednávatel'ovi a objednávatel' sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú
         cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1   Zhotovitel' zaháji prípravné a stavebné práce po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel' je
        povinný vykonať a odovzdať objednávatel'ovi dielo v rozsahu podl'a čl. II. tejto zmluvy v nasledovných
        etapách:

3/16

 

3.1.1  Termín zahájenia prípravných a stavebných prác: najneskôr do troch dní od odovzdania staveniska.

3.1.2  Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 70 kalendárnych dní odo dňa odovzdania
          staveniska objednávatel'om, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni
          odovzdania staveniska objednávatel'om.

          Objednávatel' odovzdá zhotovitel'ovi stavenisko podl'a čl. VII. tejto zmluvy.

3.2      Ak zhotovitel' nezaháji stavebné práce v dohodnutom termíne podl'a bodu 3.1 tohto článku, moze voči
          nemu objednávatel' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1  z ceny diela s DPH za každý deň omeškania,
          a to od prvého dňa omeškania vrátane a zmluvnú pokutu zaplatiť až do dňa zahájenia prác, alebo do
          momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezaháji zhotoviteľ práce na realizáciu diela
          ani do siedmych dní po dohodnutom termíne zahájenia podl'a bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov,
          ktoré sú na jeho strane, je objednávatel' oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade si môže
          objednávateľ uplatniť si voči zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15 z ceny diela
          vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy
          odstúpením.

3.3     Zhotovitel' dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávatel'ovi
          v termíne podl'a bodu 3.1.2 tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané naraz bez
          vád a nedorobkov. Ak zhotovitel' pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom,
          zaväzuje sa objednávatel' dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa
          dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávatel' oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená
          v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4      Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný týždňový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu
           tejto zmluvy (pokiaľ objednávatel' v podmienkach súťaže - verejného obstarávania - neurčí inak).
           Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávatel'om.

3.5      Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, sú pre zhotovitel'a záväzné. Ak dôjde
           v priebehu prác zo strany zhotovitel'a s dokončením čiastkových prác podl'a harmonogramu
           k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní alebo pokial' je zhotovitel' v omeškaní so zahájením
           stavebných prác oproti termínu dohodnutému v tejto zmluve o viac než 15 kalendárnych dní, je
           objednávatel' oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči
           zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15 z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto
           zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Zároveň, v prípade
           omeškania zhotovitel'a s dokončením čiastkových prác podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15
           dní, je zhotovitel' povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 denne z ceny diela
           (myslí sa cena s DPH) od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku
           zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou.

3.6      V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotovitel'ovi bránia v splnení jeho povinností
           uskutočniť predmet zákazky pre objednávatel'a v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie
           predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo
           vyššej moci, ktoré objednávatel'ovi bránia v splnení jeho povinností podl'a tejto zmluvy v dohodnutej
           lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto
           prekážkach je účastník tejto zmluvy, ktorý je v omeškaní, povinný druhého účastníka bezodkladne
           písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným
           spôsobom preukázať.

3.7      Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok
           nepredvídatel'ných a zmluvnými stranami neovplyvnitel'ných prekážok. Zmeny počasia - okrem prírodných
           katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1      Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotovitel'a, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto
           zmluvy - ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty
           a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú Iimitné a neprekročitel'né. Pokia l' nie je v tejto zmluve
           uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak sa
           vyskytne):

4.1.1     náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela a funkčné skúšky,

 

4/16

 

4.1.2     náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia včítane
            prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, vodu, .. ), skládok a nákladov s tým
            spojených,

4.1.3     dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela poplatkov za nich, vrátane nákladov na

             vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,

4.1.4      všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,
4.1.5      náklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6      náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie diela,

4.1.7     náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe dokumentácie pre výberové
            konanie či realizačnej dokumentácie,

4.1.8     náklady na dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, ak sa táto vyžaduje,

4.1.9     náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok
            (včítane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude
            potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,

4.1.10   náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
4.1.11   náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných

            povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

4.1.12   náklady na poistenie,

4.1.13   zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
4.1.14   mzdové náklady.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela
a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre
riadne splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

              -    sa oboznámil so zadaním,
              -    preveril miestne podmienky,

              -    v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe
                   ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2     Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej
          úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane
          z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre
          oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3     Celková cena diela je stanovená dohodou takto:

          Cena diela bez DPH: 167 290,82 EUR,

          (slovom: stošesťdesiatsedemtisícdvestodeväťdesiat EUR osemdesiatdva centov).
          K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH.
          Cena diela s DPH: 200 748,99 EUR,

          (slovom: dvestotisícsedemstoštyridsťosem EUR deväťdesiatdeväť centov).

          Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna a nesmie byt' prekročená.

4.4      Cena môže byt' prekročená len v prípadoch:

    4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom
            projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác,

    4.4.2 ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.

4.5     Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa,
         pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočíta né a to
         v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku.

4.6     Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli
         predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného
         zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne

 

5/16

 

          uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávatel'ovi nevzniká povinnosť vykonané
          naviac práce zaplatiť.

4.7     V prípade vyskytnutia sa prác definovaných pod bodom 4.5 a 4.6 sa cena týchto prác vzájomne započíta.

4.8     Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podl'a ZoO bude nasledovný:

    4.8.1 každá zmena vyvolaná objednávatel'om oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový
            rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotovitel'a, objednávatel'a,
            v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,

   4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpočtu, ktorý bude
           obsahovať:

              -    rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov
                   k rozpočtu a cenu spolu,

              -    rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
              -    položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
              -    položkovite odpočet ceny menej prác,
              -    sprievodnú správu so zdôvodnením naviac prác,
              -    kópiu zápisov zo stavebného denníka,

              -    vplyv na dodržanie termínov podl'a harmonogramu,

              -    ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, ... ) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

  4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotovitel' používať ceny nasledovne:

          -  pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny
             z položkového rozpočtu podl'a tejto zmluvy,

          -  pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotovitel'
             v prílohe osobitnú kalkuláciu ceny, kde zhotovitel' uplatní zl'avu vo výške zl'avy z celkovej ceny
             diela, ktorú poskytol objednávatel'ovi v procese verejnej súťaže (pomer medzi predpokladanou
             hodnotou zákazky a navrhovanou ponúknutou cenou úspešným uchádzačom) na cenu uvedenú
             pre tieto položky v databáze cien stavebných prác a materiálov CENKROS aktuálnym ku dňu
             predloženia kalkulácie.

  4.8.4 zhotovitel' predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávatel'ovi na odsúhlasenie, pričom objednávatel'
          ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v lehote v zmysle ustanovenia
          § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo
          strany objednávateľa i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy
          v znení dodatkov,

  4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel' uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola
          táto cena dohodnutá, podl'a odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

  4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri
          príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotovitel'a k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

4.9     Objednávatel' neposkytuje na plnenie tejto zmluvy žiadne zálohové platby. Objednávatel' môže
          zhotovitel'ovi na jeho písomnú žiadosť poskytnúť zálohovú platbu. Na poskytnutie zálohovej platby nemá
          zhotovitel' právny nárok a jej poskytnutie závisí výlučne od vôle objednávatel'a. Prípadné neposkytnutie
          zálohovej platby nemá vplyv na povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel'ovi vzniká nárok na
          zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym
          uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád, objednávatel'ovi, a po
          podpísaní preberacieho protokolu objednávatel'om bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie
          objednávatel'ovi.

Článok V.

FAKTURÁCIA, ZÁLOHY

5.1     Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je
          zhotovitel' oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa
          obsahovať i práce, ktoré neboli objednávatel'om odsúhlasené, je objednávatel' oprávnený faktúru vrátiť.

5.2     Zhotovitel' vystaví faktúru za uskutočnenie diela po podpísaní preberacieho protokolu bez výhrad
          objednávatel'om. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávatel'ovi. Súčasťou
          faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu s odsúhlaseným súpisom
          vykonaných prác a stavebný denník vedený zhotovitel'om počas uskutočňovania predmetu zákazky.
          Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu

 

6/16

 

vystavenia faktúry, ak objednávatel' nestanoví inak. Objednávatel' môže zadržať z faktúry zhotovitel'ovi
5 z celkovej ceny diela vrátane DPH. V takom prípade sa zádržné zhotovitel'ovi vyplatí po uplynutí
záručnej doby v prípade, že toto zádržné nebolo použité na odstránenie vád v rámci záručnej doby.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podl'a zákona Č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo k nej nebudú priložené
prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávatel' oprávnený vrátiť ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V
takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť
doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávatel' uhradí faktúru zhotovitel'a najneskôr do 30
dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu
objednávatel'a. Objednávatel' neposkytuje na plnenie zmluvy zálohy, ak táto zmluva neustanovuje inak.

5.3   Zhotovitel' fakturuje cenu diela nasledovne:

       100 z ceny diela po úplnom odovzdaní diela podľa čl. IX tejto zmluvy. Pokia l' objednávatel' poskytol
        zhotovitel'ovi zálohu, táto sa započíta na cenu diela, čo zhotovitel' vo faktúre uvedie.

5.4    Ak dôjde zo strany objednávatel'a k omeškaniu pri úhrade faktúry, je objednávatel' povinný zaplatiť
        zhotovitel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,05  z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý
        deň omeškania.

5.5   Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu všetkých cien materiálov a akýchkoľvek
        subdodávatel'ských faktúr. Ak toto svoje právo uplatní, je povinný tak učiniť písomne, pričom zhotovitel'ovi
        vopred oznámi ktoré doklady požaduje predložiť. Zhotovitel' je potom povinný k súpisu vykonaných prác
        priložiť faktúry za materiál alebo faktúry subdodávateľov. Bez týchto dokladov bude jeho faktúra neplatná.

5.6    Faktúru za vykonané práce môže zhotovitel' predložiť za skutočne vykonané práce podl'a bodu 5.1 tohto
         článku. Faktúra musí obsahovať všetky nároky zhotovitel'a s tým, že budú samostatne oddelené platby za
         dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

5.7    Objednávatel' si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia vykonávania platieb zhotovitel'a za vykonané práce
         pri rozhodujúcich subdodávkach. V prípade, že nedodržanie týchto zmluvných záväzkov medzi
         zhotovitel'om a rozhodujúcimi subdodávatel'mi by vážne ohrozilo zmluvný termín dokončenia diela, má
         objednávateľ právo vykonať platby za vykonané práce priamo týmto subdodávateľom. O takto vykonané
         platby sa zníži priama úhrada zhotovitel'ovi.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

6.1     Zhotoviteľ je povinný viesť, odo dňa prevzatia staveniska, o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník,
          do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel' je povinný
          viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác,
          ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, počet osôb na
          stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí
          odovzdaním a prevzatím diela.

6.2     V stavebnom denníku musí byt' uvedené okrem iného:

     6.2.1     názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotovitel'a,

     6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávatel'a,

     6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávatel'a PD (ak PD existuje),
     6.2.4 meno zástupcu objednávatel'a - technický dozor objednávatel'a,
     6.2.5 identifikačné údaje stavby podľa projektu,

     6.2.6 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,

     6.2.7 zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
     6.2.8 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,

     6.2.9 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.

6.3     Všetky listy stavebného denníka musia byt' očíslované.

6.4     Zápisy do stavebného denníka čitatel'ne vykonáva a podpisuje za zhotovitel'a stavbyvedúci vždy v ten
          deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi

 

7/16

 

          jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do
          stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.

6.5     Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotovitel'a so zápisom, ktorý vykonalobjednávatel' alebo ním poverený
          zástupca, prípadne spracovávatel' projektu, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje
          stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným
          zápisom súhlasí.

6.6     Objednávatel' je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotovitel'om,
          najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom
          súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

6.7     Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre
          vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII.

STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre stavbu a
pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje platí, že stavenisko je priestor, ktorý je
počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie
stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na
umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné
pozemky alebo ich časti.

7.1    Objednávatel' odovzdá zhotovitel'ovi stavenisko najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa účinnosti
         tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak lehota na
         odovzdanie neplynie.

7.2     Zhotovitel' zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska
          a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body a to až do odovzdania diela
          objednávatel'ovi. Zhotovitel' zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho
          správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. Posledná veta platí aj pre body 7.3, 7.4,
          7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávatel'a, alebo
          zhotovitel'a, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotovitel'.

7.3     Zhotovitel' je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných
          podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným
          spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu
          identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotovitel'.

7.4      Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných
           komunikácií, zabezpečuje zhotovitel' a hradí aj všetky prípadné poplatky.

7.5     Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestiť alebo premiestiť dopravné
          značky podl'a predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce vrátane potrebnej projektovej
          dokumentácie a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotovitel' ďalej zodpovedá i za umiestňovanie,
          premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti
          s priebehom vykonávania prác.

7.6     Zhotovitel' je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný priebežne
          odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotovitel'
          toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávatel' a náklady bude uplatňovať u zhotovitel'a.
          Objednávatel' môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv.
          jednostranným zápočtom.

7.7     Objednávateľ má právo nezahájiť preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť zisťovací protokol, ak nie je
          na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska
          zákonným spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.

7.8      Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotovitel' povinný vypratať stavenisko a upraviť ho
          tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak
          zhotovitel' vyprace stavenisko a upraví ho do stavu v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
          v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávatel' oprávnený
          účtovať zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 1500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko
          užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

 

8/16

 

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

8.1     Zhotovitel' je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou (ak PD
          existuje), podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení (ak je vydané), podmienkami
          určenými zmluvou a prípadnými pokynmi objednávatel'a. Zhotovitel' je povinný pri realizácii diela
          dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné
          predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto
          predpisov vznikne akákol'vek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotovitel'.

8.2     Zhotovitel' je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
          všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
          O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť
          objednávatel'a od kryt' práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za
          účelom kontroly zo strany objednávatel'a. V prípade ak sa objednávatel' do 3 pracovných dní od výzvy na
          stavenisko nedostaví, je zhotovitel' oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávatel'om požadované
          neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávatel'. Objednávatel' určí svojho zástupcu vo
          veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu
          realizovaných prác a dodávok.

8.3     Zhotovitel' v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska,
          dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných
          a zdravotných požiadaviek na stavenisko a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade
          ich nedodržiavania sa zhotovitel' zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu 1500,- EUR za každý jednotlivý
          preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotovitel'a ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení
          príslušnosťou ku svojmu zamestnávatel'ovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu
          v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotovitel' zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy.

8.4     Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotovitel'a alebo jeho subdodávatel'ov, majúci
          príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotovitel' na požiadanie objednávatel'a povinný
          tomuto bezodkladne predložiť. Zhotovitel' je v súlade s §551 Obchodného zákonníka povinný bez
          zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných
          mu objednávatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení
          odbornej starostlivosti.

8.5      Zhotovitel' je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou
           alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez
           výhrad znáša zhotovitel'.

8.6      Zhotovitel' je povinný byt' poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností
           v zmysle tejto ZoO, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvného plnenia. Zhotovitel'
           nesie voči objednávatel'ovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávatel'ov, ako
           by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi k podpisu ZoO a opätovne
           kedykol'vek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávatel' požiada; v prípade omeškania s
           opätovným predložením dokladov je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotovitel'a zmluvnú pokutu
           vo výške 1000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zmluvné strany uzatvoria túto zmluvu a
           zhotovitel' ani do siedmych dní po termíne jej účinnosti nepredloží objednávatel'ovi doklady o poistení
           podl'a tohto bodu, je objednávatel' oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávatel'
           právo uplatniť si voči zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15 z ceny diela vrátane DPH
           dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

8.7      Ak činnosťou zhotovitel'a dôjde k spôsobeniu škody objednávatel'ovi alebo iným subjektom z dôvodu
           opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem,
           alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotovitel' povinný bez zbytočného odkladu túto škodu
           odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené
           znáša zhotovitel' .

8.8     Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na
          stavenisku. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení
          požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávatel' môže takisto požiadať zhotovitel'a, aby
          bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkol'vek osobu zamestnanú zhotovitel'om alebo jeho
          subdodávatel'om, ktorá podl'a názoru objednávatel'a zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo
          je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná

 

9/16

 

objednávatel'om za nežiaducu. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne
nahradená inou osobou.

8.9     Zhotovitel' zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre
         územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ.

8.10   Zhotovitel' je povinný zabezpečiť upratanie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti
         svojich subdodávatel'ov podl'a príslušných záväzných predpisova nariadení.

8.11   Zhotovitel' je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávatel'ské práce a dodávky a nesie za ne
         záruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávatel'a, ako aj
         za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke, osobitne overí, že každý ním vybratý
         subdodávatel' splňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude splňat' podmienky podl'a § 26 ods. 1
         zákona č. 25/2006 Z. z. a musí mať v registri konečných užívatel'ov výhod zapísaných konečných
         užívatel'ov výhod podl'a § 12a a § 134a zákona č. 25/2006 Z.z. a podá o tom objednávatel'ovi dôkaz.
         K rovnakej povinnosti písomne zaviaže aj svojich subdodávatel'ov voči ich prípadným subdodávatel'om
         tak, aby v celom subdodávatel'skom reťazci všetci dodávatelia splňali alebo najneskôr v čase plnenia
         zmluvy budú splňat' podmienky podl'a § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinný
         bezodkladne oznámiť objednávatel'ovi každú zmenu subdodávatel'a. Za zmenu subdodávatel'a sa
         považuje aj zazmluvnenie každého nového subdodávatel'a. Zoznam subdodávatel'ov, ak sú známi, tvorí
         Prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zmena zhotoviteľovho subdodávatel'a môže byť uskutočnená len s
         predchádzajúcim písomným súhlasom objednávatel'a. V prípade, že k výmene subdodávatel'a dôjde bez
         súhlasu objednávatel'a, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávatel'
         bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podl'a tohto bodu je príslušný
         zhotovitel' povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 5 z celkovej ceny diela vrátane
         DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.12   V prípade, že subdodávatel' - v zhotovitel'ovom subdodávatel'skom reťazci na ktorejkol'vek pozícii -
         oznámi objednávatel'ovi, že mu nebola zaplatená dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom, na
         základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu zákazky podiel'a, zhotovitel' je povinný predložiť
         objednávatel'ovi zmluvné vzťahy subdodávatel'ov celého reťazca na kontrolu. Zmluvnými vzťahmi sa
         myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujú ce presný a úplný obsah právnych vzťahov
         vrátane finančných vzťahova plnení v tom konkrétnom subdodávatel'skom reťazci, ktorého je oznamujúci
         subdodávatel' účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotovitel' svojich subdodávatel'ov
         zaviaže. Pokia l' objednávatel' zistí, že oznamujúcemu subdodávatel'ovi skutočne nebola zaplatená
         dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom (na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu
         zákazky podiel'a), môže zaplatiť tomuto subdodávatel'ovi priamo a o túto zaplatenú sumu krátiť faktúru
         zhotovitel'a, alebo požadovať vrátenie zaplatenej sumy vo výške rovnajúcej sa výške úhrady vykonanej
         priamo subdodávatel'ovi. Takéto porušenie zmluvy zo strany zhotovitel'a bude viesť u objednávatel'a ku
         zníženiu hodnotiacej známky referencie podl'a § 9a zákona číslo 25/20206 Z. z. o verejnom obstarávaní
         a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto
         povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú
         pokutu vo výške jednorazovo 15 z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo
         mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť
         predložiť objednávatel'ovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávatel'mi na kontrolu
         v zmysle tohto bodu, je povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 5 z celkovej ceny
         diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.13   Zhotovitel' je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami
         v prípade, ak bude predmet alebo časť predmetu zmluvy financovaný z prostriedkov Európskej únie, a to
         kedykol'vek počas doby trvania príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Zhotovitel' sa
         zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:

         - Poskytovatel' finančných prostriedkov z fondov EÚ a ním poverené osoby,

         - Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,

         - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
           poverené osoby,

         - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

         - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

         - Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými

            právnymi predpismi SR a EÚ.

8.14   V prípade, ak zhotovitel' preukázal finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní, ktorého
          výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu,
          ktorého sa toto preukázanie týka, zhotovitel' je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo

 

10/16

 

prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny
subdodávatel'a tým nie je dotknutá.

8.15    V prípade ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom
          obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej
          osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotovitel' je
          oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou
          toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávatel'a tým nie je dotknutá.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.1     Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo
          pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu
          pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom
          pokračovať.

9.2      Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa
          zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ
          povinný uhradiť objednávatel'ovi všetky náklady tým vzniknuté a zmluvnú pokutu vo výške 5000,-EUR.

9.3      Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

      9.3.1          zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),

       9.3.2          zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,

       9.3.3          zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach,

       9.3.4          dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo formáte Autocad, alebo

                        inom vhodnom formáte

      9.3.5          stavebný denník (prípadne denníky),

      9.3.6          a inú dokumentáciu v zmysle bodu 2.2 tejto zmluvy,

      9.3.7          podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

          Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

9.4       O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávatel' zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem
            iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia.
            Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote pod/'a povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak
            objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je
            oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa
            zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

9.5       Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú
            ukončené riadne a bez vád a zhotoviteľ odovzdal objednávatel'ovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto
            článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň,
            v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

9.6       Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia
            užívaniu diela. V tom prípade je zhotovite/' povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom
            v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne,
            je povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu 2000,-EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň
            omeškania s jej odstránením. Objednávatel' nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo
            drobné vady. O odstránení vád a nedorobkov spíše zhotoviteľ zápis a objednávateľ zápis potvrdí.

9.7       Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady aj keď sa domnieva, že
            za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do
            rozhodnutia súdu zhotoviteľ, Ak nepristúpi zhotovitel' k odstráneniu nedostatkov a drobných vád
            v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní
            objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotovitel'ovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5000,-EUR za
            každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

Článok X.
ZÁRUKA

 

11/16

 

10.1   Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dlžke 60 mesiacov.

10.2   Objednávatel' je povinný vady písomne reklamovať u zhotovitel'a bez zbytočného odkladu po ich zistení.

          V reklamácii musia byt' vady popísa né a uvedené, ako sa prejavujú. Dalej v reklamácii môže
          objednávatel' uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje
          finančnú náhradu.

10.3    Zhotovitel' je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu
          uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak
          neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávatel'a uznáva.

10.4    Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia
          odoslaná objednávatel'om v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

10.5    Zhotovitel' je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich
          dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je povinný uhradiť
          objednávatel'ovi zmluvnú pokutu 5000,-EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr.
          Objednávatel' má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na
          odstránenie reklamovanej vady nesie zhotovitel' aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.

10.6    Ak nepristúpi zhotovitel' k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dní po doručení reklamácie
          objednávatel'a, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávatel'a. Všetky takto
          vzniknuté náklady uhradí objednávatel'ovi zhotovitel'.

10.7    V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
          objednávatel'ovi je zhotovitel' povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do
          úplného odstránenia.

10.8    Zhotovitel' je povinný k podpisu tejto zmluvy zložiť na bankový účet objednávatel'a peňažnú zábezpeku vo
           výške 15 z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Túto zábezpeku použije objednávatel' na
           úhradu prípadných zmluvných pokút a škôd, na zaplatenie ktorých mu vznikne právo z titulu tejto zmluvy.
           Pokial' sa zhotovitel' s povinnosťou zloženia zábezpeky dostane do omeškania dlhšieho ako tri pracovné
           dni od účinnosti tejto zmluvy, je objednávatel' oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má
           objednávatel' právo uplatniť si voči zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu jednorazovo vo výške 15 z ceny diela
           vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy
           odstúpením. Zábezpeku, resp. jej zostávajúcu časť vráti objednávatel' zhotovitel'ovi na základe písomnej
           žiadosti, so splatnosťou ku dňu, v ktorom objednávatel' vykoná v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy
           úplnú úhradu ceny diela.

Článok Xl.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1    Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými
          zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že
          nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí
          splňat' rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej
          spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení. Zoznam
          kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu Č. 8 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť
          objednávateľ, V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to
          považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto
          zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je zhotovitel' povinný zaplatiť objednávatel'ovi
          zmluvnú pokutu 2000,-EUR za každé jednotlivé porušenie.

11.2    Zhotoviteľ je povinný vykonať vecne vymedzenú časť diela:

          Prostredníctvom subdodávatel'ov môže zhotovitel' vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho súhlasu
          objednávatel'a. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi a zároveň
          každý subdodávatel' musí splňat' podmienky podl'a čl. VIII bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas objednávatel'a
          musí mať písomnú formu. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu Č. 5 tejto zmluvy. V prípade porušenia
          tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a
          objednávatel' bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je
          zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 5 z celkovej ceny diela vrátane
          DPH určenej v tejto ZoO.

11.3    Objednávatel' je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu.

           Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný

 

12/16

 

 

toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného
súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu.
V prípade porušenia tejto povinnosti bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.4    Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávatel'ovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov
          podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia
          účelu sledovaného touto zmluvou.

11.5    Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho
          práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať
          všetky dostupné možnosti.

11.6     Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotovitel'ovi potrebnú súčinnosť, ktorá je
           nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom
           bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie
           diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie
           diela.

11.7     Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti
           s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie,
           poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo
           o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba
           svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto
           zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto
           ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

11.8     Ak je zhotoviteľ v omeškaní s uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela bez vád
           podl'a lehoty stanovenej v tejto zmluve, má objednávateľ právo uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo
           výške jednorazovo 15 z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve už pri jednodňovom
           meškaní a zároveň 0,1 z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve za každý aj začatý deň
           omeškania. Uvedené zmluvné pokuty sa môžu kumulovať.

11.9     Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry
           zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať. Objednávateľ môže uplatniť
           zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, čo mu na ňu vznikne
           právo.

11.10   Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi
           porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva
           objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.11    V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. (2) Zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
           obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez
           vád objednávatel'ovi - je zhotovitel' povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až
           do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10.000,-
           EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento
           prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok ku čiastkovej zmluve, pričom pre
           stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8
           tejto zmluvy.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1      Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich
            z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami
            ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2      Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené
            konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie
            objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.

12.3      Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú
             mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4      Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie
            s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom

 

13/16

 

vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá
prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5   Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola
         oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
         stranou, ihneď sa o ich výskyte dozvedela.

12.6   Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo
         objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi
         zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť do 7 dní odo dňa doručenia písomnej
         výzvy zo strany objednávateľa. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné
         pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne
         nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné
         pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavat'.

Článok XIII.

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez

        vád a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:

     13.1.1     písomnou dohodou zmluvných strán,

     13.1.2     odstúpením od zmluvy,

     13.1.3     písomnou výpoveďou objednávateľa za týchto podmienok:

          13.1.3.1     písomnou výpoveďou objednávateľa v prípade, že objednávateľovi nebudú pridelené finančné
                           prostriedky z fondov EÚ alebo bude povinný vrátiť pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ,
                           pričom výpovedná lehota sa stanovuje na dva mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca
                           nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď zhotoviteľovi. Toto ustanovenie
                           platí, pokiaľ je dielo čiastočne alebo úplne financovaní z fondov EÚ,

          13.1.3.2     písomnou výpoveďou objednávateľa aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota sa
                           stanovuje na tri mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
                           v ktorom bola doručená výpoveď zhotoviteľovi.

13.2 Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je
       povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie zástupcov
        oprávnených k podpisu zmluvy.

          13.3        Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak
                         sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou,
                         je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému od zmluvy
                         odstupuje. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byt' doručené druhej zmluvnej
                         strane a musí v ňom byt' uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto
                         zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť
                         zmluvné pokuty.

13.4 Ak nesúhlasí jedna zo zmluvných strán s dôvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera jeho
       existenciu, je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. Ak tak
       neurobí ani do 10 dní, predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia súhlasí. Do uplynutia tejto doby je
       zhotoviteľ povinný zabezpečiť stráženie zhotovovaného diela a vykonať všetky potrebné opatrenia
       k tomu, aby z dôvodu odstúpenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknúť žiadne škody.

13.5 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou,
        potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

        13.5.1   zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená
                    cena diela,

13.5.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých záloh a spracuje konečnú
          faktúru,

13.5.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,

13.5.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnásť
          kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

 

14/16

 

13.5.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú
          časť diela,

13.5.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky
          náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na
          povinnosti zmluvných strán podl'a tohto bodu (13.5) zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa
          zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.4 tejto zmluvy a k momentu uplynutia tejto
          lehoty.

13.6   Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred
         odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení
         poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia
         nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať
         ustanovenia 4.9 a 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1        Akékol'vek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované doporučene
              poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane
              adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na
              doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch
              (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto
              písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokial' nebude preukázané doručenie skôr.
              V prípade objednávatel'a je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podatel'ni
              v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podatel'ňa úradným postupom na písomnosti.

14.2        Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni
              a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

14.3        Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávatel' a dva zhotovitel'.

14.4        Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako
               "dodatok k zmluve". Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených
               v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávatel'ov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré môže objednávatel'
               odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojim jednostranným rozhodnutím
               doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5        Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu
               zmluvy platnost', a to bez ohl'adu na funkčné pO~venie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6        Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda
               účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle §47a Občianskeho zákonníka a podl'a bodu 14.7
               tohto článku.

14.7        Zhotovitel' berie na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s Bratislavským samosprávnym krajom ako
              orgánom verejnej správy, resp. organizáciou v jeho zriad'ovatel'skej pôsobnosti, ktorí v zmysle základných
              princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
              zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov "čo nie je tajné, je verejné"
              a .prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb" na základe
              dobrovol'nosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňujú všetky informácie,
              ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania
              s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti
              samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne
              súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to
              v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke
              vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií
              občanmi. Tento súhlas sa udel'uje bez akýchkol'vek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.8        Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
              Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými
              v Slovenskej republike.

14.9        Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z tejto zmluvy, vrátane
              sporov o jej platnosti a záväznosti, budú rozhodova né podl'a slovenského právneho poriadku
              v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších

 

15/16

 

predpisov nezávislým rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, z.z.p.o., IČO: 45744 726, so
sídlom v Bratislave, ustanoveným predsedom Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, z.z.p.o., podl'a
Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, z.z. p.o. Zmluvné strany k tejto
rozhodcovskej doložke prehlasujú, že sa oboznámili s personálnym obsadením aj vnútornými predpismi
rozhodcovského súdu, na ktorom sa zhodli a vyhlasujú, že sa podriadia rozhodnutiu Stáleho
rozhodcovského súdu pri IURO, z.z. p.o.

14.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti
         dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha Č. 1) ku dokumentu
         s najnižšou právnou silou (Príloha Č. 8):

Príloha č.1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotovitel'a a projektová dokumentácia (ak PD existuje)
Príloha č.2: Realizačný harmonogram stavebných prác s vyznačenou kritickou cestou

Príloha č.3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela

Príloha čA: Technologický postup realizácie diela

Príloha č.5: Zoznam subdodávatel'ov

Príloha Č. 6: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu

Príloha Č. 7: Podrobná špecifikácia uskutočnenia predmetu zákazky
Príloha Č. 8: Zoznam kvalifikovaných osôb

 

 

 

Za objednávatel'a:                                                                                        Za zhotovitel'a:

ING. JANKA BARKOLOVÁ, riaditeľka                                                            Pavel Kurej, konateľ

V BRATISLAVE dňa 06. 09. 2016                                                                   V Lietavskej Lúčke dňa 16.08.2016